- 【建工一卡通】分包人原因导致工期延误，承包人能否依据总包合同约定要求分包人承担工期违约金？
-
Q：3.323分包人原因导致工期延误，承包人能否依据总包合同约定要求分包人承担工期违约金？
工程价款系列之违约责任
A：不能。但承包人因此向发包人承担了工期违约金的，承包人可以将其承担的工期违约金作为损失向分包人追偿。
法律依据：《民法典》第465条第2款 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
裁判案例：（2021）最高法民终1287号
裁判观点：中铁股份公司并非《总承包合同》的签约人，该合同并非当然约束中铁股份公司……且华邦建投公司也没有证据证明其已经向桂和公司支付了其主张的逾期交工违约金。由此，一审判决认定华邦建投公司主张该项违约金缺乏事实和法律依据，未予支持，并无不当。
欢迎大家就建设工程实务中遇到的法律问题进行提问，包括但不限于招标投标、施工总承包合同、EPC工程总承包合同、PPP、挂靠、转包、分包、签证/索赔、工程款结算争议、工程质量争议、工期争议、价款优先受偿权、造价鉴定、工程质量鉴定、工期鉴定、诉讼程序等实务问题，我们将逐个答复，并选取有代表性的问题在“建工一卡通”进行发布。
扫描二维码 关注我们
孙宁连律师 建设工程法律实务
- 建工一卡通
-
- 联系我们
- 联系电话 ：
13851620684
地址 ：
南京市中山南路1号南京中心57层 扫描二维码 关注我们
