- 【建工一卡通】因工期延误产生材差，但工期延误的责任无法区分，发承包双方如何承担该材差损失？
-
Q：3.161因工期延误产生材差，但工期延误的责任无法区分，发承包双方如何承担该材差损失？
工程价款系列之材差
A:根据公平原则，双方合理分担。
裁判案例：（2021）最高法民终371号
裁判观点：关于材差问题。宁远公司上诉认为，根据双方约定，施工取费标准为二类，按照2016年二、三季度指导价执行，材差应由湘城公司承担，一审判决双方均摊错误。经审查，案涉双方在《补充协议书》附件中约定材差执行2016年二、三季度指导价…但工程延期导致材料价格上涨是客观事实，案涉双方均未提交造成工程延期的相关证据，据此一审判决依据公平原则，认定由宁远公司与湘城公司分担案涉项目产生的材差，符合本案的实际情况，并无不妥。宁远公司该上诉理由不能成立，本院不予支持。
欢迎大家就建设工程实务中遇到的法律问题进行提问，包括但不限于招标投标、施工总承包合同、EPC工程总承包合同、PPP、挂靠、转包、分包、签证/索赔、工程款结算争议、工程质量争议、工期争议、价款优先受偿权、造价鉴定、工程质量鉴定、工期鉴定、诉讼程序等实务问题，我们将逐个答复，并选取有代表性的问题在“建工一卡通”进行发布。
扫描二维码 关注我们
孙宁连律师 建设工程法律实务
- 建工一卡通
-
- 联系我们
- 联系电话 ：
13851620684
地址 ：
南京市中山南路1号南京中心57层 扫描二维码 关注我们
