- 【建工一卡通】发包人未按约支付进度款，承包人可否抗辩减免工期责任？
-
Q：5.60发包人未按约支付进度款，承包人可否抗辩减免工期责任？
工期系列之工期责任
A：可以。
法律依据：《民法典》第526条 当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
《民法典》第803条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
裁判案例：(2021)最高法民终1263号
裁判观点：《补充协议》第十三条约定，“若甲方于2015年7月20日前将叁仟万元按时支付完毕，乙方承诺本工程于2015年11月底前封顶，2015年12月底前主体结构验收完成”，根据该约定，中建二局一建公司方只要在2015年11月底前封顶，2015年12月底前主体结构验收完成即不属于延期。但中建二局一建公司对工期的承诺前提条件是新苏公司方于2015年7月20日前将30000000元按时支付完毕，因新苏公司实际仅支付了18620000元，中建二局一建公司未能按照承诺的工期完成，不可归责于中建二局一建公司。且中建二局一建公司在2016年春节前，已经将共计35层的案涉工程建设至35层夹层，基本完成了承诺的义务。故新苏公司要求对中建二局一建公司2015年5月18日之后的索赔损失予以分摊，一审法院亦不予支持。
欢迎大家就建设工程实务中遇到的法律问题进行提问，包括但不限于招标投标、施工总承包合同、EPC工程总承包合同、PPP、挂靠、转包、分包、签证/索赔、工程款结算争议、工程质量争议、工期争议、价款优先受偿权、造价鉴定、工程质量鉴定、工期鉴定、诉讼程序等实务问题，我们将逐个答复，并选取有代表性的问题在“建工一卡通”进行发布。
扫描二维码 关注我们
孙宁连律师 建设工程法律实务
- 建工一卡通
-
- 联系我们
- 联系电话 ：
13851620684
地址 ：
南京市中山南路1号南京中心57层 扫描二维码 关注我们
