- 【建工一卡通】实际施工人原因导致工期延误，发包人仅起诉要求总承包人承担工期延误责任，总承包人能否请求追加实际施工人为被告
-
Q：5.51实际施工人原因导致工期延误，发包人仅起诉要求总承包人承担工期延误责任，总承包人能否请求追加实际施工人为被告？
工期系列之工期延误
A: 不能。发包人仅起诉总承包人的，应尊重发包人的诉权，总承包人可在承担工期延误责任后向实际施工人追偿。
法律依据：《民法典》第178条 二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。
连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。
连带责任，由法律规定或者当事人约定。
裁判案例：（2015）鲁民提字第355号
裁判观点：本案争议的焦点问题是造成工期延误的原因和责任承担问题。华强公司承包了鲁邦公司的工程后，违法转包给张某个人施工是造成工期延误的直接原因，华强公司应向鲁邦公司承担工期延误的违约责任。虽然张某是涉案建设工程施工合同的实际施工人，也是造成施工合同工期延误的直接责任人，但张某不是该建设工程施工合同的主体，鲁邦公司未对张某提出任何实体主张，华强公司虽申请法院追加张某参加本案诉讼，但也未对张某提出任何承担责任的要求，同时张某也未对本案双方当事人提出诉求，故应通知张某退出本案诉讼。
欢迎大家就建设工程实务中遇到的法律问题进行提问，包括但不限于招标投标、施工总承包合同、EPC工程总承包合同、PPP、挂靠、转包、分包、签证/索赔、工程款结算争议、工程质量争议、工期争议、价款优先受偿权、造价鉴定、工程质量鉴定、工期鉴定、诉讼程序等实务问题，我们将逐个答复，并选取有代表性的问题在“建工一卡通”进行发布。
扫描二维码 关注我们
孙宁连律师 建设工程法律实务
- 建工一卡通
-
- 联系我们
- 联系电话 ：
13851620684
地址 ：
南京市中山南路1号南京中心57层 扫描二维码 关注我们
