- 【建工一卡通】法院采纳了停窝工损失鉴定意见，鉴定意见中载明的开工、竣工时间，是否应当一并采纳并予以认定？
-
Q：5.48法院采纳了停窝工损失鉴定意见，鉴定意见中载明的开工、竣工时间，是否应当一并采纳并予以认定？
工期系列之开工时间
A：开工、竣工时间的确定不是需要委托鉴定的专门性问题，鉴定机构无权确定，法院可以根据案件实际情况作出与鉴定意见中载明的开工、竣工时间不同的认定。
裁判案例：(2018)闽民终617号
裁判观点：监理单位2014年8月23日出具的《工程开工令》，明显不符合开工的基本条件，属于违法开工，本院不予采纳。一审法院按照《开工报告》中注明的开工日期，确认涉案工程开工日期为2015年3月20日，并无不当。《鉴定报告》载明的开工日期2014年8月23日，是其作为鉴定机构计算停窝工损失的标准，并非对涉案工程开工日期的司法确认。
欢迎大家就建设工程实务中遇到的法律问题进行提问，包括但不限于招标投标、施工总承包合同、EPC工程总承包合同、PPP、挂靠、转包、分包、签证/索赔、工程款结算争议、工程质量争议、工期争议、价款优先受偿权、造价鉴定、工程质量鉴定、工期鉴定、诉讼程序等实务问题，我们将逐个答复，并选取有代表性的问题在“建工一卡通”进行发布。
扫描二维码 关注我们
孙宁连律师 建设工程法律实务
- 建工一卡通
-
- 联系我们
- 联系电话 ：
13851620684
地址 ：
南京市中山南路1号南京中心57层 扫描二维码 关注我们
