- 【建工一卡通】承包人索赔工期、费用，发包人约定期限内签认了工期顺延天 数，未对费用提出意见，能否视为认可了费用索赔？
-
Q：5.34 合同约定发包人收到承包人工期、费用索赔报告28天内未予答复视为认可承包人索赔的，发包人在28天内签认了顺延天数，但对索赔费用未签认也未提出异议，能否视为发包人已认可承包人索赔金额？
工期系列之签证索赔
A： 发包人逾期未对金额发表意见视为认可索赔金额。但逾期答复视为认可的约定应在专用合同条款中明确约定，仅在通用合同条款中约定有可能得到支持。
行业惯例：《2017版施工合同示范文本》通用合同条款19.2（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
裁判案例：(2015)苏民终字第0069号
裁判观点：发包人提出对于该四份签证发包人只对停工工日进行了确认，具体的赔偿金额没有确认，原审法院直接采信承包人根据签证单内容主张的金额存在不当。二审法院认为，根据双方合同约定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。海鸥可可在收到该四份关于索赔的签证，并注明”工时认可”后，并未对宜兴安装作出进一步要求，按上述约定，应视为对索赔的认可。故按四份签证列明的金额计取索赔费用，并无不当。
扫描二维码 关注我们
- 建工一卡通
-
- 联系我们
- 联系电话 ：
13851620684
地址 ：
南京市中山南路1号南京中心57层 扫描二维码 关注我们
