【建工一卡通】发包人未按期提供施工图纸，承包人可否解除合同？

【建工一卡通】发包人未按期提供施工图纸，承包人可否解除合同？: 合同效力系列之解除

Q：2.29发包人未按期提供施工图纸，承包人可否解除合同？

A：发包人未按期提供施工图纸导致承包人无法施工的，承包人可催告其在合理期限提供，逾期仍未提供的，承包人可解除合同。

法律依据：《建设工程司法解释》第9条：发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持: …(三)不履行合同约定的协助义务的。

典型案例：(2019)湘07民终2360号
裁判观点：本案金桑公司未按施工合同约定提供施工图纸及施工所需的水电，构成违约。经恒泰公司2017年12月24日催告后，金桑公司仍未在承诺的期限内履行前述义务，以致该工程自2018年1月起长期处于停工状态至今。恒泰公司要求解除案涉施工合同符合法定情形，一审判决解除施工合同，并无不当。

扫描二维码关注我们

孙宁连律师建设工程法律实务

建工一卡通