【建工一卡通】承包人在合同约定期限内向发包人或者监理人报送了顺延工期的申请，但发包人未予签认，工期能否顺延？

【建工一卡通】承包人在合同约定期限内向发包人或者监理人报送了顺延工期的申请，但发包人未予签认，工期能否顺延？: 工期系列之工期顺延

Q：5.9承包人在合同约定期限内向发包人或者监理人报送了顺延工期的申请，但发包人未予签认，工期能否顺延？

A：承包人能够证明其在合同约定期限内向发包人或监理人申请过工期顺延，且顺延事由符合合同约定的，工期可以顺延。

法律依据：《建设工程司法解释（二）》第6条第1款：“当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。”

扫描二维码关注我们

孙宁连律师建设工程法律实务

建工一卡通