- 【建工一卡通】施工合同约定,发生不可抗力事件时,停工损失由承包人承担,承包人可以就新冠病毒肺炎疫情期间的停工损失向发包人
-
工程价款系列之新冠病毒肺炎疫情
Q:3.35施工合同约定,发生不可抗力事件时,停工损失由承包人承担,承包人可以就新冠病毒肺炎疫情期间的停工损失向发包人索赔吗?
A:不可以,合同有约定的按照约定处理。
法律依据:《合同法》第8条第1款:“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。”
典型案例:(2009)沪一中民二(民)终字第2362号
裁判观点:涉案《施工合同》约定:“因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方式分别承担:承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担”。法院认为,双方合同明确约定了,因不可抗力事件导致承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人自行承担,故承包人要求发包人赔偿“非典”期间的停工损失显然不符合双方合同的约定,不予支持。
扫描二维码 关注我们
孙宁连律师 建设工程法律实务
- 建工一卡通
-
- 联系我们
- 联系电话 :
13851620684
地址 :
南京市中山南路1号南京中心57层 扫描二维码 关注我们