【建工一卡通】承包人进场施工后，又以现场不具备开工条件主张工期顺延的，如何处理？

【建工一卡通】承包人进场施工后，又以现场不具备开工条件主张工期顺延的，如何处理？: 工期系列之不具备开工条件施工的后果

Q：5.6承包人进场施工后，又以现场不具备开工条件主张工期顺延的，如何处理？

A：现场不具备开工条件，承包人可拒绝进场施工，发包人应承担违约责任；但承包人明知现场不具备开工条件仍进场施工，应视为认可开工条件，承包人不可以主张工期顺延。

法律依据：《建设工程司法解释（二）》第五条，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

典型案例：（2014）闽民终字第885号
裁判观点：根据现有证据，可认定部分建筑现场未达到正常施工条件。鉴于施工单位已经进入现场施工了一段时间，应当视为其对现场施工条件的认可，现施工单位再以现场不符合施工条件为由主张工期顺延，无法律依据。

扫描二维码关注我们

孙宁连律师建设工程法律实务

建工一卡通