- 【建工一卡通】当事人逾期索赔费用或者工期的，会丧失权利吗？
-
Q：3.56当事人逾期索赔费用或者工期的，会丧失权利吗？
工程价款系列之逾期索赔失权
A：观点一：逾期索赔不丧失权利。理由：逾期索赔失权条款是解决纠纷的程序性约定，并非权利的存续期间。当事人未在约定的索赔期限主张权利，不失权。
典型案例：(2017)最高法民申1182号
观点二：逾期索赔丧失权利。理由：当事人未按约定在索赔事件发生后一定期限内提出索赔，无论其索赔事由是否成立，其索赔的权利都已经丧失。
典型案例：(2019)渝民终640号
我们认为：当事人“逾期索赔失权”的约定应当适用，但有例外。
理 由：“逾期索赔失权”条款是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，约定合法有效，应予适用。例外：①“不可抗力”除外。即使承包人未在约定期限内提出工期索赔，根据《民法总则》第180条第1款规定，不可抗力情形下免除工期延误责任，但承包人仅可以主张免除工期延误责任，不可以索赔费用；②承包人提出合理抗辩的除外。最高院民一庭在《建设工程司法解释（二）》理解与适用中认为，约定逾期失权的目的是防止纠纷发生时事实真伪不明，如果承包人有充分证据证明工期应予顺延的，法院应予审查。
扫描二维码 关注我们
- 建工一卡通
-
- 联系我们
- 联系电话 ：
13851620684
地址 ：
南京市中山南路1号南京中心57层 扫描二维码 关注我们
